工期索赔是指在建设工程施工合同履行过程中， 承包人由于非自身过错导致工程延期，向对方（通常是业主或分包人）提出延长施工时间的要求，并可能要求相应的经济补偿。这种索赔通常包括两部分：顺延工期：承包人要求增加工期期限，以避免支付或减少因逾期完工而产生的违约金。费用索赔：承包人要求对方补偿因工期延长而造成

工期索赔通常是指在建设工程施工过程中，由于非承包人原因导致的工程延期，承包人可以要求相应的工期延长，并可能要求相应的经济补偿。以下是可以进行工期索赔的一些情形：发包人未能提供约定的图纸或资料如果发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的。施工现场条件不符发包人未能按合同约定提供施工现场

工程完成后，拿到钱的时长主要取决于竣工结算的审批流程以及合同中的约定。以下是相关法律规定及判决结果的总结：一般规定工程验收后，一般应在28天内完成工程款支付，具体应在双方约定的时间内完成。详细流程承包人需要汇总整理所有结算资料，上报监理及甲方。监理审核结算资料的完整性，核对达成一致后，甲方汇报结算情

干工程缴税的方式主要取决于工程承包人的身份、工程性质以及具体的税务规定。以下是几种常见的缴税方式：按照“劳务报酬所得”缴税如果工程承包人未领取营业执照，带领农民工从事建筑劳务活动，他们通常按照“劳务报酬所得”缴纳个人所得税。根据《建筑安装业个人所得税征收管理暂行办法》，这类收入适用5%—35%的超额

工期赔偿的撰写需要遵循一定的格式和内容要求，以下是一个具体的工期赔偿报告模板：标题工程工期延误赔偿报告索赔单位（填写索赔单位全称）监理单位（填写监理单位全称）致（填写接收报告的单位或个人）索赔理由索赔成立理由：与合同对照，工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。造成费用增加或工期

工程转包是指 建设工程的承包人将其承包的建设工程倒手转让给第三人，使该第三人实际上成为该建设工程新的承包人的行为。这种行为通常涉及将全部或部分工程内容转交给其他承包方，而原承包人并不实际履行合同约定的义务。转包与分包有本质区别：转包：原承包人将其工程全部倒手转给他人，自己并不实际履行合同约定的义务。